Договор на поставку металлического гаража Поставка товаров для муниципальных нужд
Быстрая авторизация через яндекс
логин на яндексе:
Поиск:


Главная > Поставка

Контракт на закупку (поставку) товаров для муниципальных нужд

Согласовано:                                          Согласовано:
___________________________
(наим. структурного                               Начальник отдела
___________________________
подразделения Администрации                  муниципального заказа
___________________________
города - муниципального
___________________________
заказчика)
____________/_____________/             ___________/_____________/
"___" ________ 200 __ г.                    "___" ________ 200__г.

 N ______ Единого реестра закупок
 Администрации  г. Воронежа
 "___" ________ 200__г.

Контракт на закупку (поставку) товаров для муниципальных нужд


"___" __________ 20__ г.                                г. Воронеж

 Мы, _________________________________________________________
 (наименование организации с указанием
_________________________________________________________________,
 ее организационно - правовой  формы)
в лице __________________________________________________________,
 (ФИО и должность управомоченного лица)
действующего на основании _______________________________________,
 (указать управомочивающий  документ)
именуемое в дальнейшем "Поставщик",  и ___________________________
 (наименование
___________________________________ - бюджетное учреждение, в лице
 учреждения)
____________________________________________, действующее от имени
 (ФИО и должность управомоченного лица)
Администрации города Воронежа на основании ______________________,
 (устава или доверенности,
__________________________________________________________________
 с указанием номера доверенности и даты ее выдачи)
именуемое в дальнейшем "Покупатель", заключили настоящий договор о
нижеследующем:

 1. Предмет договора

 1.1. По  настоящему   договору   Поставщик   обязан   продать
(поставить),  а  Покупатель  обязан   принять  и   оплатить  товар
__________________________________________________________________
 (указать наименование, класс и подкласс товара согласно
__________________________________________________________________
 общероссийскому классификатору ОК 004-93 или номер приложения)
в количестве _____________________________________________________
 (указать количество товара в единицах измерения
__________________________________________________________________
 или номер приложения с ассортиментом  товаров).
по цене __________________________________________________________
 (указать цену товара за единицу или номер приложения
__________________________________________________________________
 с ценами на товар по каждой группе товаров )
на сумму _________________________________________________________
 (указать сумму договора или номер приложения )

 1.2. Количество   и  развернутая  номенклатура  (ассортимент)
товара (продукции) предусматриваются  сторонами  в  спецификациях,
являющихся неотъемлемой частью Договора.
 1.3. Настоящий договор  заключен  Покупателем  во  исполнение
сметы доходов и расходов муниципального бюджета.
 1.4. Поставщик передает Покупателю указанный товар в  срок(и)
__________________________________________________________________
 (указать срок отпуска (отгрузки) товара, периоды поставки
__________________________________________________________________
 товара, или номер приложения, содержащего данные сведения)

 2. Качество и комплектность

 2.1. Качество  и  комплектность поставляемой продукции должны
соответствовать __________________________________________________
 (указать вид нормативно - технической
__________________________________________________________________
 документации: стандарты, технические условия и другие документы,
__________________________________________________________________
 номера и индексы нормативно - технической документации
_________________________________________________________________.
 и другие дополнительные сведения)

 2.2. Согласование  между  сторонами  уточненных   технических
характеристик   и   дополнительных   требований   к   качеству   и
комплектности,  не  предусмотренных  утвержденной  (согласованной)
технической  документацией,  производится  сторонами  в  следующем
порядке __________________________________________________________
 (указать порядок направления опросных листов, чертежей и т.д.,
__________________________________________________________________
 предложений по улучшению качества и изменению комплектности,
_________________________________________________________________.
 сроков их представления и рассмотрения сторонами)

 2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой
продукции в течение ______________________________________________
 (указать срок гарантии или иной срок,
__________________________________________________________________
 согласованный сторонами, но не менее гарантийного)
срока, установленного ____________________________________________
 (указать номер стандарта, технических условий
_________________________________________________________________.
 или иного документа, предусматривающего гарантийный срок)

 2.4. Дополнительные   требования   к   маркировке   продукции
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

 2.5. Дополнительные     гарантии     качества      продукции,
предоставляемые Поставщиком ______________________________________
_________________________________________________________________.

 2.6. При  обнаружении  производственных  дефектов в продукции
при ее приемке,  а также при монтаже,  наладке  и  эксплуатации  в
период   гарантийного   срока   вызов   представителя   Поставщика
обязателен.
 Срок   устранения   недостатков    или    замены    продукции
(доукомплектирования) устанавливается в течении __________________
дней, с момента __________________________________________________
 (с момента подписания акта приема - передачи
_______________________.
или момента извещения)

 3. Сроки и порядок поставки

 3.1. Продукция   поставляется   в    сроки,    указанные    в
спецификациях    и    дополнительных    соглашениях,    являющихся
неотъемлемой     частью     настоящего     договора.     Поставщик
_______________________ право досрочной поставки продукции.
 (имеет, не имеет)

 3.2. Отгрузка продукции производится ________________________
 (указать вид транспорта,
__________________________________________________________________
 способа отгрузки или выборки продукции Заказчика,
_________________________________________________________________.
 порядок согласования графика отгрузки (доставки)

 3.3. Поставка  продукции в количестве менее минимальных норм,
включенных по заказу  Заказчика  в  спецификацию,  производится  в
порядке, указанном в спецификации.
 3.4. Поставщик ____________________________________ отгружать
 (имеет право, не имеет право)
продукцию отдельными частями комплекта.
 3.5. Продукция    поставляется    в    таре    и    упаковке,
соответствующих стандартам, техническим условиям, номера и индексы
которых указываются в спецификации _______________________________
 (при отгрузке продукции с
__________________________________________________________________
 применением средств пакетирования, в спецконтейнерах,
__________________________________________________________________
 в инвентарной таре, с использованием  металлических или иных
__________________________________________________________________
 металлических или иных приспособлений для крепления груза
__________________________________________________________________
 указать порядок и сроки их возврата, условия расчетов за них)

 3.6. Местом    отгрузки    (передачи)     товара     является
_________________________________________________________________.
 (указать место отгрузки (передачи) товара)

 3.7. Транспортировка товаров от  места  отгрузки  Поставщиком
Покупателю производится __________________________________________
 (указать чьими силами производится
_________________________________________________________________.
 транспортировка или номер договора на транспортировку)

 3.8. В случае недопоставки  товаров  в  определенном  периоде
Поставщик обязан восполнить (произвести) поставку недопоставленной
партии товаров в период, указанный Покупателем.
 3.9. В  случае  недопоставки  товаров  в определенном периоде
Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров  в
ассортименте,  установленном для того периода,  в котором допущена
недопоставка.
 3.10. Принятые  Покупателем товары должны быть приняты им при
получении товара от  Поставщика  по  количеству  и  качеству.  При
приеме  товара  Покупатель  проверяет  его соответствие сведениям,
указанным в  транспортных,  сопроводительных  и  иных  документах,
включая  настоящий  договор  и приложения к нему по наименованиям,
количеству, ассортименту и качеству.
 3.11. При  передаче  товара  от  Поставщика Покупателю должен
составляться акт приема  -  передачи  по  количеству  и  качеству.
Подписание  покупателем акта приема - передачи означает проведение
проверки в полном объеме.
 3.12. В  случае обнаружения недостатков товара Покупателем он
обязан в течении _____  дней  сообщить  об  указанных  недостатках
товара  Поставщику.  Поставщик,  получив уведомление о недостатках
поставленных товаров,  обязан в течении _______ дней  заменить  их
товарами надлежащего качества.
 3.13. В   случае   поставки   недоукомплектованного   товара,
Поставщик     должен     незамедлительно     после     обнаружения
недоукомплектованных товаров доукомплектовать их.
 3.14. Покупатель _________________________________ возвращать
 (обязан, не обязан )
Поставщику тару и упаковку в срок ________________________________
 (указывать срок только при
_________________________________.
 возврате тары и упаковки)

 4. Цена и порядок расчетов

 4.1. Покупатель    оплачивает    поставленную     Поставщиком
продукцию: по цене _______________________________________________
 (указать цену товара за единицу или номер
__________________________________________________________________
 приложения с ценами на товар по каждой группе товаров)
на сумму _________________________________________________________
 (указать сумму договора или номер приложения )
Поставщик  не  имеет  право  изменять  цену  товара.

 4.3. Расчеты    между    сторонами     производятся     путем
__________________________________________________________________
 (указать вид оплаты, порядок оплаты, например: путем акцепта
__________________________________________________________________
 платежных требований, выставления аккредитива и др.
__________________________________________________________________
 или согласно приложению, указать номер приложения)

 4.5. Расчеты за продукцию производятся ______________________
 (после получения всех
__________________________________________________________________
 частей комплекта, по мере поступления оборудования (техники),
__________________________________________________________________
 входящего в комплект или согласно приложению, указать номер
___________________
 приложения.)

 5. Имущественная ответственность

 5.1. В случае  ненадлежащего  исполнения  условий  настоящего
договора Поставщиком с Поставщика взыскивается неустойка в размере
_____%  стоимости  договора  в  день   до   момента   фактического
устранения Поставщиком нарушения условий настоящего договора.
 5.2. В случае недопоставки  товаров  или  просрочки  поставки
товаров   Поставщиком  с  Поставщика  взыскивается  дополнительная
неустойка в размере _____%  стоимости недопоставленных  товаров  в
день до момента фактического исполнения обязательств.
 5.3. В иных случаях,  кроме предусмотренных в п.  5.1  и  5.2
настоящего  договора  стороны  за  невыполнение  или  ненадлежащее
выполнение    своих    обязательств     несут     ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
 5.4. Уплата  неустоек,  а   также   возмещение   убытков   не
освобождают Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

 6. Дополнительные условия

 6.1. Дополнительные  условия  (особые)  по  усмотрению сторон
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 7. Расторжение договора

 7.1. Настоящий договор может  быть  расторгнут  по  обоюдному
согласию сторон.
 7.2. Покупатель   имеет   право   расторгнуть    договор    в
одностороннем  порядке  в  случае  поставки  товаров ненадлежащего
качества и в случае нарушения сроков поставки.
 7.3. Настоящий  договор  может  быть расторгнут по инициативе
органа Администрации города Воронежа, организующего закупки товара
для муниципальных нужд,  в порядке установленном законодательством
Российской Федерации.

 8. Заключительные условия

 8.1. Все   изменения,    дополнения    настоящего    Договора
действительны  лишь в том случае,  если они оформлены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами.
 8.2. Заголовки  статей предназначены для удобства пользования
текстом  и  не  будут  приниматься  во  внимание  при   толковании
настоящего Договора.
 8.3. Все  споры  и  разногласия,  связанные   с   исполнением
настоящего  договора  разрешаются  в  арбитражном суде Воронежской
области.
 8.4. Договор  составлен  в  двух экземплярах,  имеющих равную
силу, каждый из которых находится у Сторон договора.
 8.5. Подписанный  Договор  вступает  в силу с "___"__________
20__ г.
 8.6. Настоящий  договор  заключен  на  срок с "___"__________
20__ г. по "___"__________ 20__ г.
 8.7. Денежные  обязательства  по данному договору должны быть
подтверждены  Администрацией  города  Воронежа  путем   присвоения
регистрационного  номера  настоящему  договору  и  внесения  его в
единый реестр договоров.  Без регистрационного номера и внесения в
единый реестр договоров данный договор недействителен.
 8.8. Договор заключен на основании __________________________
 (решения конкурсной комиссии
__________________________________________________________________
 или постановления главы города и т.д.)
__________________________________________________________________

 9. Юридические адреса, банковские реквизиты
 и подписи сторон

 Поставщик:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Покупатель:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 В случае изменения  юридического  адреса  или  обслуживающего
банка  стороны  обязаны  в  10-дневный срок уведомить об этом друг
друга.

 Поставщик:                                  Покупатель:
____________________                        _____________________

 М.П.                                          М.П.



Еще

Интересное

Акт обследования железнодорожного пути необщего пользования Акт приема передачи Акт приема передачи документов в архив Договор безвозмездного пользования жилым помещением Договор инвестирования строительства жилого дома Договор купли продажи объекта незавершенного строительства Договор на подачу и уборку Вагонов Договір про надання послуг Образец устава МУП Платежная ведомость форма 0504403 Положение о материальной ответственности Техническое задание к договору Техническое задание на нир Устав ано Устав благотворительного фонда



RSS
Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
Ваше имя: *
Ваша почта:

Комментарий: *
Введите символы: *
captcha
Обновить