Контракт на исполнение работ Контракт на выполнение работ
Быстрая авторизация через яндекс
логин на яндексе:
Поиск:


Главная > Поставка

Контракт на выполнение работ для муниципальных нужд


 Согласовано:
 Начальник отдела
 муниципального заказа
 ____________/_____________/
 "___" ________ 200__г.


 N ______ Единого реестра закупок
 Администрации  г. Воронежа
 "___" ________ 200__г.

Контракт на выполнение работ для муниципальных нужд


"___" __________ 20__ г.                                г. Воронеж

 Мы, _________________________________________________________
 (наименование организации с указанием
_________________________________________________________________,
 ее организационно - правовой  формы)
в лице __________________________________________________________,
 (ФИО и должность управомоченного лица)
действующего на основании _______________________________________,
 (указать управомочивающий  документ)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", и ___________________________
 (наименование
_____________________________________ - структурное  подразделение
 структурного  подразделения)
Администрации города Воронежа, в лице ____________________________
 (ФИО и должность
_____________________________ , действующее от имени Администрации
 управомоченного лица)
города Воронежа на основании Положения и доверенности Главы города
Воронежа,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", заключили  настоящий
договор о нижеследующем:

 1. Предмет договора

 1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить  по
заданию Заказчика ________________________________________________
 (описание работы или номер приложения)
и  сдать  результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его.

 1.2. Работа выполняется _____________________________________
 (указать из чьих материалов
__________________________________________________________________
 выполняется работа, напр: иждивением Подрядчика - из его
__________________________________________________________________
 материалов, его силами и средствами, если работы выполняются
__________________________________________________________________
 из иного материала указать, или сослаться на номер приложения)

 Подрядчик несет  ответственность  за  ненадлежащее   качество
предоставленных   им   материалов   и  оборудования,  а  также  за
предоставление материалов  и  оборудования,  обремененных  правами
третьих лиц.
 1.3. Срок действия настоящего договора:  с  "___"____________
20__  г.  до  "___"____________  20__ г.  Отдельные этапы работы и
сроки их завершения определены  в  Приложении  N  ___,  являющимся
неотъемлемой   частью   настоящего  договора.  Ответственность  за
нарушение как начального и конечного,  так и промежуточных  сроков
выполнения  работы  несет  Подрядчик,  если  иное не предусмотрено
настоящим договором.
 1.4. Договор вступает в силу с "___" ____________ 20__ г.

 2. Цена работы. Порядок расчетов по договору

 2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору
определяется по смете,  представленной Подрядчиком  (Приложение  N
___  к  настоящему договору,  с указанием вида и порядка оплаты) и
составляет _______________________________________________________
 (общая сумма договора цифрами и прописью )
__________________________________________________________________

Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

Цена работы по настоящему договору подряда включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Порядок выплаты Заказчиком Подрядчику аванса, поэтапной оплаты работ и окончательного расчета определяется в Приложении N ___, являющемся составной частью настоящего Договора. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или досрочно с согласия Заказчика.

2.3. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик имеет право на оплату работы по цене, указанной в п. 1.2 настоящего договора, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненной работы.


3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик:

несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего договора несет сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Изменения договора в части изменения цены работ должны быть зарегистрированы в соответствии с пунктами 8.1 и 8.6 настоящего договора. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 1.2 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

3.6. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком, которые нельзя было предусмотреть при заключении настоящего договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной по договору цены работы, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторгнуть договор в соответствии со ст. 451 ГК РФ.

3.7. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным; назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.


4. Приемка Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком

4.1. Заказчик обязан, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи - приемки (Приложение N ___ к настоящему договору), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. Подрядчик при приемке - передаче результата работы обязан предоставить Заказчику акты на все скрытые работы.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.


5. Имущественная ответственность

5.1. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Подрядчиком с Подрядчика взыскивается неустойка в размере _____ % стоимости договора в день до момента фактического устранения Подрядчиком нарушения условий настоящего договора.

5.2. В случае несвоевременного окончания выполнения работ по вине Подрядчика с Подрядчика взыскивается дополнительная неустойка в размере _____ % стоимости договора в день до момента фактического исполнения обязательств.

5.3. В иных случаях, кроме предусмотренных в п. 5.1 и 5.2 настоящего договора стороны за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

5.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору Подрядчик возмещает Заказчику непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

5.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.


6. Форс - мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.

Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.


7. Дополнительные условия

 7.1. Дополнительные  условия  (особые)  по  усмотрению сторон
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Расторжение договора

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

8.2. Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае ненадлежащего качества выполняемых работ и в случае нарушения сроков выполнения работ.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе органа Администрации города Воронежа, организующего закупку выполнения работ для муниципальных нужд, в порядке установленном законодательством Российской Федерации.


9. Заключительные условия

9.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в том же порядке, что и сам договор.

9.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.

9.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора разрешаются в арбитражном суде Воронежской области.

9.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности, касающемся сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности, применяются нормы действующего гражданского законодательства России.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, каждый из которых находится у Сторон договора.

9.6. Денежные обязательства по данному договору должны быть подтверждены Администрацией города Воронежа путем присвоения регистрационного номера настоящему договору и внесения его в единый реестр договоров. Без регистрационного номера и внесения в единый реестр договоров данный договор недействителен.


 9.7. Договор заключен на основании __________________________
 (решения конкурсной комиссии
__________________________________________________________________
 или постановления главы города и т.д.)
__________________________________________________________________

10. Юридические адреса, банковские реквизиты
и подписи сторон

Подрядчик:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Заказчик:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 В случае изменения  юридического  адреса  или  обслуживающего  банка
стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

 Подрядчик:                                   Заказчик:
____________________                        _____________________

 М.П.                                          М.П.

Еще

Интересное

Ведомость замены должностей образец Ведомость на выдачу материальных ценностей бланк Ведомость на питание Спортсменов Гаражный кооператив Генподрядчик Дефектовочная ведомость автомобиля Договор дарения земельного участка с домом Заявление на получение денежных чековых книжек Карточка учета инструмента Претензия о непоставке товара Приемо сдаточный акт Служебная записка о замене компьютера образец Соглашение о перераспределении долей в доме Техническое задание на выполнение работ Типовой договор о коллективной материальной ответственности



RSS
Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
Ваше имя: *
Ваша почта:

Комментарий: *
Введите символы: *
captcha
Обновить