Выдача доверенности при долевом Выдача доверенности при долевом
Быстрая авторизация через яндекс
логин на яндексе:
Поиск:


Главная > Поставка

Договор на участие в долевом строительстве объекта недвижимости


 г. __________                                     "__"__________ 200_ г.

 Сторона 1: ________________________________________________________
именуемый    в    дальнейшем     Застройщик,     в     лице     директора
_____________________________________________________,  действующего   на
основании Устава, с одной стороны, и
 Сторона 2:  ________________________________________________________
именуемый     в     дальнейшем     Инвестор,     в     лице     директора
______________________________________________________,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  заключили  Настоящий  Договор  о
нижеследующем:

 1.  В  соответствии  с  Настоящим  Договором  Застройщик   принимает
Инвестора в долевое строительство __________________,  расположенного  по
адресу: __________
 Плановое окончание строительства и  сдача  объекта  в  эксплуатацию:
______________г.
2.  Доля  Застройщика  в  указанном  в п. 1 Настоящего   Договора
составляет:  ___________________________________________________________.
Доля Инвестора в указанном в п. 1 Настоящего  Договора  составляет:
_______________________ .
3. По окончании строительства объекта, указанного в п. 1 Настоящего
Договора и  сдачи  его  в  эксплуатацию,  Застройщик  обязуется  передать
Инвестору в общую долевую собственность часть здания пропорционально  его
доле  в  строительстве  в  течение   ________________   дней,   а   также
предоставить последнему все  необходимые  документы  на  часть  здания  и
содействовать ему в оформлении права собственности на нее.
 4.  После  окончания  строительства  объекта,  указанного   в п. 1
Настоящего Договора, и сдачи его  в  эксплуатацию  стороны  устанавливают
следующий порядок распоряжения,  пользования  и  владения  общей  долевой
собственностью:
 - распоряжение каждой из сторон своей частью  объекта  недвижимости,
указанного в п. 1 Настоящего  Договора,  в  общей  долевой  собственности
осуществляется по соглашению всех ее участников;
 - порядок пользования и  владения  каждой  из  сторон  своей  частью
объекта недвижимости, указанного в п. 1 Настоящего  Договора,  в  общей
долевой собственности осуществляется по соглашению всех ее участников;
 - каждый участник Настоящего Договора вправе  по  своему  усмотрению
продать,  подарить,  завещать,  отдать  в  залог  свою  долю  в  объекте,
указанном в п. 1 Настоящего Договора, либо распорядиться ею иным  образом
с  соблюдением  при  ее  возмездном  отчуждении  правил,  предусмотренных
ст. 250 ГК РФ.
 5.  Предварительная   базисная   стоимость   объекта   недвижимости,
указанного в п. 1 Настоящего Договора, составляет: _______________ руб.
 6.  В  соответствии  с  Настоящим  Договором  Застройщик   обязуется
предоставить   строительную   площадку    под    строительство    объекта
недвижимости, указанного в п. 1 Настоящего Договора, а также организовать
строительство   данного   объекта   с   привлечением   специализированных
организаций.
 В соответствии с Настоящим Договором Инвестор обязуется осуществлять
финансирование  строительства  объекта,  указанного  в п. 1 Настоящего
Договора, пропорционально его доле, согласно п. 2 Настоящего Договора.
 7. Этапы финансирования долевого строительства со стороны Инвестора:
 1-й этап:_______________ руб. в течение __________________ с момента
подписания Настоящего Договора;
 2-й этап:____________________ руб. в срок _______________________
 8. Настоящий Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его
сторонами и действует до____________________________  г.
 9. Ответственность сторон:
 Застройщик по Настоящему Договору несет следующую ответственность:
 - за просрочку по передаче части здания пропорционально его  доле  в
собственность Инвестора уплачивается пеня в размере  ___________________%
от суммы долга.
 Инвестор по Настоящему Договору несет следующую ответственность:
 - за просрочку финансирования и  оплаты  строительства  уплачивается
пеня за каждый день просрочки в  размере  ________________________  %  от
суммы долга.
 10. Особые условия: _______________________________________________
 11. Прочие условия:
 Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,  по  одному
для каждой из сторон.
 В  случаях,  не   предусмотренных   Настоящим   Договором,   стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством.
 Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по  Настоящему
Договору иным лицам без письменного согласия другой стороны.
 С момента вступления  Настоящего  Договора  в  силу  все  предыдущие
переговоры по нему, соответствующая деловая переписка и соглашения теряют
силу.
 12. Адреса и реквизиты сторон:
 12.1. Сторона 1:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________ , телетайп________________________ , факс ____________
Расчетный счет N __________ в банке _____________________________________
Корреспондентский счет:________________________________ , БИК ___________
ИНН ____________
 12.2. Сторона 2:
Почтовый адрес и индекс: _______________________________________________
Телефон __________ , телетайп ________________________ , факс __________
Расчетный счет N __________ в банке ____________________________________
Корреспондентский счет:________________________________ , БИК __________
ИНН ____________
 12.3. Стороны обязуются немедленно письменно сообщать друг  другу  о
любом изменении в сведениях, указанных в п. 9 Настоящего Договора

 Сторона 1                       Сторона 2
 _____________                    _____________
 М.П.                              М.П.


3. Генеральная Доверенность на ведение общих дел


 Место выдачи доверенности: г. _____________________________________
 Дата выдачи доверенности: _________________________________________
 (прописью)
________________________________________________________________________
 (наименование предприятия)
 в лице  ___________________________________________________________,
 (должность, Ф.И.О. лица, имеющего  право  выдавать   доверенности по
Уставу)
 действующего на основании Устава, поручает ________________________
________________________________________________________________________
 (наименование предприятия, которому выдается доверенность)
 представлять интересы _____________________________________________
 (наименование предприятия)
 во  всех  государственных,  кооперативных,   частных,   общественных
учреждениях, организациях, предприятиях по  всем  вопросам,  связанным  с
исполнением  Договора  о   совместной   деятельности   N   _________   от
"__"______________ 199_г.
 (наименование предприятия, которому выдается доверенность)
 является полномочным представителем _______________________________,
 (наименование предприятия)
 руководит  всей  совместной   деятельностью,   распоряжается   общим
имуществом  сторон,  производит  необходимые  расходы,  ведет   отдельный
баланс,  совершает  все  необходимые  юридические  действия  и  акты  для
достижения поставленной  по  Договору  цели:  заключает  все  разрешенные
законом сделки, получает причитающееся доверителю имущество, представляет
интересы _________________________
 (наименование предприятия)
 во  всех  судебных,  арбитражных,  таможенных   и   административных
учреждения со всеми правами, которые  предоставлены  истцу,  ответчику  и
третьим лицам, расписывается и  совершает  все  иные  законные  действия,
связанные с выполнением данного поручения.
 Настоящая Доверенность выдана без передоверия (с передоверием).
 Настоящая Доверенность выдана сроком на _________________ года.

 Директор _______ /____________ /
 М.П.

 Гл. бухгалтер _______ /____________ /



Еще

Интересное

Акт приема передачи земельного участка Денежный аттестат Договор дарения доли квартиры Договор дарения земельного участка с домом Договор купли продажи квартиры в рассрочку Договор пожертвования Договор поставки и монтажа оборудования Жалоба на неправомерные действия должностного лица Заявление о выдаче судебного приказа Передаточный акт на квартиру Претензия по оплате Продажа квартиры по сертификату Расчетно платежная ведомость форма 0504401 Санитарно эпидемиологическая экспертиза помещения Устав негосударственного образовательного учреждения



RSS
Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
Ваше имя: *
Ваша почта:

Комментарий: *
Введите символы: *
captcha
Обновить